Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Бланк типового договора на проектирование


Бланк типового договора на проектирование


При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель за нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от Цены Договора за каждый день просрочки. Недостатки дефекты - допущенные отступления от требований к качеству ПСД. Отправьте пожалуйста на мою почту приложения к договору и переработанный вариант с СРО. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. Дни - календарные дни. Календарный план выполнения работ - документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работ. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. Выполнить все работы разработка и согласование ПСД по настоящему Договору собственными силами в соответствии с техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, условиями настоящего Договора. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. Большое Спасибо за договор. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. Дефектная смета - документ, оформляемый в случае, если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности, определенные действующими правовыми актами РФ и города Москвы. Накладная - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой документации. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Срок действия Договора 13. Сметная документация предоставляется в печатном виде и на электронном носителе в формате Excel. Оплатить фактически выполненные Исполнителем работы в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с п. Оформляется Исполнителем, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Получить оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненной документации и за срыв сроков в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ. После выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной Акт сдачи-приемки ПСД подписанный со своей стороны с приложением комплектов готовой документации в количестве согласно техническому заданию. ДОГОВОР на Договора на Типовой договор на Образец договора на проектирование скачать.


Обеспечение исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии оригинала , составленной с учетом требований ст.


Подписание Заказчиком оформленной Исполнителем накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной документации. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. Пример договора на проектирование. Техническое задание - перечень требований, условий, целей, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Исполнителю. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в установленном порядке. Ваш договор - это действительно качественно проделанная работа. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные Исполнителем работы в соответствии со статьями 3 и 7 настоящего Договора исходя из стоимости работ, определенных в п. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. ДОГОВОР на Договора на Типовой договор на Образец договора на проектирование скачать. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования Претензии другой Стороной. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств Исполнителя.

Some more links:
-> разработка урока презентации logo-мира по информатике в начальных классах
Скиньте мне пожалуйста на майл приложения к договору, и новый договор с сро если есть!
-> готовые сочинение 6 класс
бланк типового договора на проектирование

Видео по теме

:
ЭдвенсСтил за час
-> драйвера для звуковой карты acer5253
Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Исполнителем работ.
-> конспект статика сооружений
Типовой договор на проектирование, которым пользуется ЦИТП градостроительства им.
-> рабочая тетрадь география россии 9 класс тестовые задания егэ ответы на решения
Большое Спасибо за договор.
->Sitemap



Бланк типового договора на проектирование:

Rating: 89 / 100

Overall: 96 Rates